
关于施工合同通用15篇
随着时间的推移,合同起到的作用越来越大,签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么大家知道正规的合同书怎么写吗?下面是小编帮大家整理的关于施工合同,仅供参考,欢迎大家阅读。
关于施工合同1建设单位:____省省直属机关事务管理局(以下简称为甲方) 承包单位:(以下简称为乙方)
为保障甲乙双方合法权益,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律,经双方协商同意,按下列条款订立本合同:
一、工程概况:
1、工程名称:____省法制办屋面防水改造工程。
2、工程地点:督院街。
3、工程内容:
A、屋面:结构层上重新找坡(兼保温层)、找平层、新做B防水卷材、保护层、屋面刚性防水层。
B、墙面:、找平层、新做B防水卷材、保护层压光。
C、具体做法详见施工图。
二、工期和质保期:
1、按甲方要求,遇雨顺延。
2、防水工程质量保修期________年。
三、承包方式:
1、乙方包工、包料、包质量、包管理、包进度、包安全,结算时按实际施工面积为准。
2、乙方应确保公司屋面防水工程达到优良标准,严格参照新规范施工及甲方要求施工,防水工程保证不起皮、不露点、不分层、不漏水,平整均匀与基层有一定粘结力,满足房屋综合验收的要求。
四、甲方责任:
1、非乙方施工的原因,甲方应配合乙方做好施工协调工作。
五、乙方责任:
1.因乙方施工不当,造成返工而出现的材料浪费或误工损失,由乙方承担。非乙方的原因造成的返工或材料损失,由乙方与甲方主动协商解决。
2.乙方在施工现场出现的安全事故或由于乙方在施工现场违规操作,造成的一切后果、损失均由乙方自己承担。甲方不承担连带责任。
六、合同价:
合同价暂定:18.5万元(大写:壹拾捌万伍仟元整),最终以审计审定金额为准。
本工程计价方式采用《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-)及其配套文件和________年《____省建设工程工程量清单计价定额》及其配套文件作为计价方式。安全文明施工费按满额计取。材料单价按施工同期的《____市建设工程造价信息》所列的单价(包括厂商报价)执行。
七、付款方式:
合同签定乙方进场后,按工程总造价的 30 %工程款支付预付款,工程完工并验收合格后支付到总工程款的'97%,剩余总造价的3%在工程竣工________年以后支付。
八、违约责任:
甲、乙双方任何一方违约所造成的损失由违约方负责。
九、本合同一式四份,甲、乙双方各执贰份,具同等法律效力,未尽事宜,双方共同协商解决。
甲方:甲方代表签字(盖章):
乙方: 乙方代表签字(盖章):________年____月____日
关于施工合同2甲方:
乙方:
为确保___公路主枢纽道外客运站项目按期开工,甲方委托乙方承担本工程项目基坑降水工程,为工程基础土方开挖及基础施工做准备。现双方在平等自愿的原则基础上就该工程事宜达成如下协议:
一、工作内容:
客运站主楼及地下停车场部分(不含商服部分)自然地面型钢桩支护范围内的基坑降水,降水深度-8.0米。
二、工期要求:________年____月1____日开始施工降水,________年____月____日降水结束;
三、质量标准:
根据甲方要求,乙方所报施工方案内容,在工期要求时间内满足该工程基坑降水要求,达到现行国家、省、市技术标准;
四、工程造价的确定
根据招标文件以中标价格确定工程造价70.66万元(人民币);工程造价包括基坑降水工程费23.1万元、办理基坑降水手续费47.56万元;上述工程造价在工期要求时间内一次包死。
五、工程决算及付款方式:
付款方式:施工降水设施完成后甲方支付乙方工程款工程总价90%;基坑降水要求工期结束后,乙方基坑降水达到要求标准,甲方将尾款一次性支付乙方。
六、双方责任
1、乙方中标后,乙方负责办理基坑降水手续。
2、施工降水,超出降水工期要求以外的降水费用由甲方负责。
3、乙方应确保基坑降水在满足施工要求,在要求降水工期内出现的降水安全问题以及对总包单位造成的损失由乙方负责;
4、乙方应确保在施工降水的过程中对周边及相邻建筑没有任何影响,且对总包单位的.技术施工作业不能产生任何不利影响,否则由乙方承担所造成的相应损失;
5、乙方应确保在总包单位基础施工期间,作好维护及监测工作,与总包单位作好配合;
6、乙方应作好现场文明施工工作;
七、其他:
本协议具有法律效力,双方严格遵守。如果发生合同纠纷,双方可向____市仲裁委员会申请仲裁。本协议壹式陆份,甲乙双方各执两份,建设单位两份。
甲方:
法人代表:
授权委托人:____日期:________年____月____日
乙方:黑龙江XX公司
法人代表:
授权委托人:____日期:________年____月____日
建设单位主管部门意见:建设单位(章)
经办人:________年____月____日
关于施工合同3甲方::
乙方:
依据中华人民共和国合同法a;a;、中华人民共和国建筑法a;a;及其它有关法律、法规,遵循平等、自愿、诚实守信。双方就湖北XX新型材料有限公司10配电房屋面防水施工事项协商一致,订立本合同,供双方共同遵守。
一、 工程概况:处理湖北XX新型材料有限公司10配电房防水屋面约330平方米
1、工程地点:____市____区下马槽宜化循环经济工业园区
2、工程名称:湖北XX新型材料有限公司10配电房防水屋面处理
3、工程内容:新做一层B改性沥青防水卷材施工(卷材为聚酯胎3厚,-15a;de),包含细部处理,底部基层处理剂的施工,附加层的施工。
二、 承包范围及方式:包工、包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。
三、 主材选用及工程价款等:
1、 选用材质:3B 防水卷材,乙方在施工前必须提供材料的合格证书、材料检验证书、材料样板及乙方施工资格证书。材料经检测中心检测合格后方可进场开工
2、 本合同价格包括材料现场转运、垃圾的清运、清除(运离施工现场) ……此处隐藏22058个字……事项。
〔4〕、垫资至+0.00以上结构10层后,每月10日前审批完乙方上月的工程进度报表,并返还乙方。
〔5〕、按时支付工程款。
2、乙方责任
〔1〕、认真编制施工组织设计(施工方案)报甲方及监理认可(进场半个月内),并做好施工前的各项准备工作。
〔2〕、根据合同约定内容对整体工程的施工进度、施工质量、施工安全、成品保护承担全部责任。
〔3〕、严格按照施工图编制好材料计划,提前一个月报甲方核定。 〔4〕、乙方在施工中必须及时完善竣工资料的收集、整理工作,并约定工程预验收前,由乙方向当地城建部门申请进行一次档案中间验收并达到合格要求。无条件配合甲方负责的各项专项验收(如规划、环保、消防等工作),并申请组织工程档案综合验收达到合格要求。
〔5〕、按照技术档案要求,工程资料移交甲方(竣工图一份,竣工资料正本一份,副本二份)。
〔6〕、按重庆市建委下发相关规定做好文明施工、保持施工现场整洁,交工前应清理现场,打扫清洁,达到相关规定要求。
〔7〕、必须保证施工安全,严格执行《重庆市建筑施工安全检查标准》,施工中发生的安全事故及相关影响,其责任和因此发生的全部费用由乙方承担。
〔8〕、按《工程质量保修协议》的规定,履行本工程的保修责任。乙方未能履行上述各项义务,给甲方造成损失的,乙方赔偿甲方有关全部直接、间接损失。
八、工程价款支付办法
(1)、甲方审核确认材料品牌、价格,在施工中使用的材料和甲方核定的材料保持一致。
(2)、甲方代表及监理工程师对工程质量签字认可。
(3)、同时满足上述两个条件且所有预埋管件及管全部敷设完毕后,首次进度款按建筑面积60.6%支付;安装工程完成50%时支付进度款:建筑面积60.30%;安装工程验收前10天支付进度款:建筑面积60.35%。
(4)、工程竣工验收合格后一个月内乙方上报结算,甲方收到乙方工程竣工结算后三个月内审核完毕后支付至工程结算总价的95%;余5%作为工程保修金。工程保修期为两年,在保修期内由于乙方原因造成的事故或缺陷,乙方及时无偿完善;如由甲方组织完善所发生的费用由乙方全部承担。质量保证金在保修期满后三个月内付清(质量保证金不计利息)。
九、质量验收
1、严格按照国家标准、规范、《重庆市住宅工程质量分户检验管理办法(试行)》等文件和设计要求进行施工和验收。
2、工程质量合格。
十、材料设备供应
(1)、安装工程所需主材和辅材均由乙方自行采购,其规格、品牌和质量必须符合设计和建设单位规定要求。
(2)、由乙方采购的材料和设备,乙方应按照设计和规范要求向甲方及监理提供材料和设备产品合格证书及代验单,甲方代表和监理工程师有权监督,签证确认后方可使用。
(3)、甲方每月25日前核定完乙方次月的材料计划,材料计划中应详细注明用料工程、材料品名、规格、型号、数量、价格。
(4)、甲方代表及监理工程师应对安装材料各批次进行抽检,如发现安装材料未达到设计要求和建设方的规定,则乙方必须全部更换此种材料,由此造成的一切损失均由乙方全部承担,当月进度款不予支付;如果超过两次甲方有权解除合同,由乙方负责赔偿由此给甲方造成的一切损失。
(5)、因工程急需而市场难于购置的材料,在不影响工程质量的前提下,经甲方及监理审核,设计单位批准,方可使用代用材料。
(6)、核定材料的数量、价格的加权平均值为最终结算的依据。
十一、竣工结算
1、竣工验收
(1)、工程具备竣工条件,乙方按国家安装工程竣工的有关规定,向甲方代表提交竣工报告,并报送监理工程师。
(2)、甲方代表和监理工程师在接到乙方竣工报告后,应在30内组织有关部门验收,并在验收后及时给予批准或提出修改意见并签字备忘,乙方将竣工工程交付给甲方。
2、竣工结算
(1)、工程竣工验收合格后,乙方可按照国家有关规定,向甲方提出结算报告及工程结算书,办理竣工结算并签字备忘。
(2)、甲方收到结算报告及工程计算书45天内进行审定并提出修改意见,同时办理结算手续。
十二、履约保证金
(1)、本合同签订时乙方向甲方交纳履约保证金___________万元(保证金不计利息)。
(2)、工程竣工验收合格后,乙方无任何违约责任,甲方退还履约保证金25万元。
十三、违约责任:
1、本合同经甲、乙双方法定代表人或委托代理人签字和单位盖章后生效。双方均不得擅自违约或变更,如需变更或解除,必须双方协商达成协议并签字有效。
2、甲乙双方方不按合同约定履行自己的各项义务,应承担违约责任,因其违约而导致对方增加的费用,应按违约责任偿付对方的直接损失。
3、若乙方在接到甲方书面开工通知7日内不组织人员进场施工,则乙方应向甲方支付违约金壹万元(甲方可以从乙方的履约保证金中扣出)。
4、乙方应按本合同完全履行义务,若乙方中途不履行合同或退场的,乙方应向甲方支付违约金___________万元(从乙方缴纳的保证金中扣除),且甲方有权解除本合同。
5、乙方应按期完成安装工程,若逾期一天则承担逾期违约金___________元/日,逾期15日仍未完成安装工程的视为乙方中途不履行合同,乙方应向甲方支付违约金___________万元(从乙方缴纳的保证金中扣除),且甲方有权解除本合同。
十二、附则
1、乙方必须接受甲方所委托的监理单位对本合同中的全部过程实施监理。甲、乙双方及监理单位在施工过程中应随时沟通,友好协作。
2、经双方协商同意的有关修改合同和变更设计的文书、批复、电文、图表以及经双方签字洽商的记录、会议纪要都是合同的组成部分。
3、乙方对甲方提供的图纸有保密义务,不得用于本工程以外的其他工程。乙方所承包的工程不得转包。
4、其他未尽事宜,甲、乙双方可协商签订充协议。
5、本合同在甲方所在地经双方签字盖章后生效,即具有法律效力。本合同项下的附件及补充协议是本合同不可分割的部分,与本合同具有同等的法律效力。工程结算完毕,甲方向乙方全部支付各种款项后,合同终止。
6、本合同书正本一式陆份,甲、乙双方各执叁份。
7、合同如发生争议或纠纷,双方应本着友好的原则协商解决。
8、如发生不协商解决的纠纷,甲乙双方可向工程所在地法院提请诉讼解决。
甲方:乙方:
公司地址:公司地址:
法定代表人:法定代表人:
委托人:委托人:
户名:
帐号:
开户行:
___________年___________月___________日___________年___________月___________日



